金山新材料产业园工业供水项目-厂区工程[变更公告]
| 所在地区： | 福建-- | 发布日期： | 2019年8月2日 |
|
|
| 金山新材料产业园工业供水项目-厂区工程[变更公告] |
|
金山新材料产业园工业供水项目-厂区工程 招标的补充通知及答疑 招标编号：(略) 各投标人： 现将由我司组织招标的金山新材料产业园工业供水项目-厂区工程的补充通知及答疑如下： 一、招标文件专用合同条款修改部分： 专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1合同 1.1.1.(略)其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或签署的文件视为本合同的组成部分。 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4监理人： 名 称： / ； 资质类别和等级： / ；联系电话： / ； 电子信箱： / ；通信地址： / 。 1.1.2.5 设计人： 名 称： / ； 资质类别和等级： / ；联系电话： / ； 电子信箱： / ；通信地址： / 。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。 1.1.3.9 永久占地包括： 。 1.1.3.(略) 临时占地包括： 。 1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》等有关工程建设的法律、法规及地方政府颁布的政策性文件。 1.4 标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量评定检验标准》等国家颁布的现行验收标准、规范及省、市有关执行标准。 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ； 发包人提供国外标准、规范的份数： / ； 发包人提供国外标准、规范的名称： / 。 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计单位提出的技术要求（书面形式），承包人提出施工工艺，工程师认可后执行 。 1.5 合同文件的优先顺序： 合同文件组成及优先顺序为：(略)本合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件；（4）中标人的投标书及其附件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）标准及有关技术文件、技术要求；（8）图纸；(9)工程量清单；((略))预算控制价；（(略)）中标人的投标文件及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订并收到承包人履约保证金7天内； 发包人向承包人提供图纸的数量： 陆套 ； 发包人向承包人提供图纸的内容： 施工图 。 1.6.4 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工技术措施、施工专项方案设计及各项资源需要量的计划等； 承包人提供的文件的期限为：接到中标通知书后7天内； 承包人提供的文件的数量为： 4份 ； 承包人提供的文件的形式为： 书面 ； 发包人审批承包人文件的期限： 在承包人提供文件后7天内审定完毕。 1.6.5 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定： / 。 1.7 联络 1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 发包人接收文件的地点： ； 发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表 。 承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部 ； 承包人指定的接收人为：项目经理 。 监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室； 监理人指定的接收人为：总监或总监代表 。 1.(略) 交通运输 1.(略).1 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：发包人、发包人上级机关以及政府相关职能部门等相关工作人员有出入现场指导、检查的权利。 1.(略).3 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定：已发包人地界为准 。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。 1.(略).4超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。 1.(略) 知识产权 1.(略).1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：只允许本施工工程使用，与本工程无关的单位和个人不得随意复制、传播、和使用。 1.(略).2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人 。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人无需承包人同意有使用权利及存档权利。 1.(略).4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。 1.(略)工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：(略) 允许调整 。 允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项。（2）发包人提供的工程量清单项目数量有误。（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。 2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人代表： 姓 名： / ； 身份证号： / ； 职 务： / ；联系电话： / ； 电子信箱： / ；通信地址： / 。 发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照监理合同办事；2、协调各有关单位工作；3、工程进度与工程量的确认；4、督促并控制好工程进度、质量、投资。 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天 。 2.4.2 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： \ 。 2.5 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求：无 。 发包人是否提供支付担保： 不提供 。发包人提供支付担保的形式： 不提供 。 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 （9）承包人提交的竣工资料的内容：1、完整准确的竣工图纸 2、竣工内业资料 。 承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料三套。 承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。 承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收前 。 承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式和电子文件 。 （(略)）承包人应履行的其他义务：1）承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。 2）承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。 3）承包人若未按时交付工程竣工资料, 发包人可不予拨付工程结算款。 3.2 项目负责人 3.2.1 项目负责人： 姓 名： / ； 身份证号： / ；建造师执业资格等级： / ； 建造师注册证书号： / ；建造师执业印章号： / ； 安全生产考核合格证书号： / ；联系电话： / ； 电子信箱： / ；通信地址： / ； 承包人对项目负责人的授权范围如下： / 。 3.2.2关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理每月到位率必须不少于(略)天，每天不少于6小时。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按招标文件约定内容承担违约责任。 项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：在正常施工过程，项目经理如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按(略)元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的(略)%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则承包人将承担中标价1%的违约金。 3.2.3 承包人擅自更换项目经理或项目负责人的违约责任： 在正常施工过程中，乙方擅自更换项目负责人或技术负责人处以每人次贰拾万元人民币罚款。乙方无正当理由更换项目建造师或技术负责人，对甲方造成的工期延误和经济损失由乙方承担。 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。 3.3 承包人人员 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。 3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：质量员、安全员、材料员、施工员、试验员等持证上岗人员，如不能达到承诺的到位率，在当月工程进度款中按(略)元/人天扣罚。 3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须以请假条方式获得发包人同意。 3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在正常施工过程，未经发包人同意擅自更换主要施工管理人员，质量员、安全员、材料员、施工员、试验员、机管员等持证上岗人员，处以每人次伍万元人民币扣罚。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：在正常施工过程，未经发包人同意擅自离开施工现场的质量员、安全员、材料员、施工员、试验员、机管员等持证上岗人员，处以每人次3万元人民币扣罚。 3.3.5未经监理人和发包人书面批准，若承包人同时变更原在投标书中载明的项目经理（或项目技术负责人）和施工员中的任意两人，或者同时变更原在投标书中载明的质检员、材料员和安全员等主要现场施工管理人员的，视为在招投标阶段承包人以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标，或者视为是工程项目违法转包行为，发包人有权取消承包人的中标资格、中止施工合同并没收承包人的履约保证金，其全部责任和损失由承包人自行承担。 3.3.6发包人要求本工程必须每周召开一次工地例会，施工管理人员必须每天签到，发包人每周不定期到工地进行检查，承包人如有违约按以上规定进行处罚。 3.5 分包 3.5.1 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：按通用条款执行 。 主体结构、关键性工作的范围：按通用条款执行 。 3.5.2分包的确定 允许分包的专业工程包括： 。其他关于分包的约定： 。 3.5.4 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定：在同期工程进度款内支付 。 3.6 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起至工程竣工验收合格后施工单位离场止。 3.7 履约担保 承包人是否提供履约担保： 提供 。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：(略) 4. 监理人 4.1监理人的一般规定 关于监理人的监理内容： 。 关于监理人的监理权限： 。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：(略) 。 4.2 监理人员 总监理工程师： 姓 名： / ；职 务： / ； 监理工程师执业资格证书号： / ；联系电话： / ； 电子信箱： / ；通信地址： / ； 关于监理人的其他约定： / 。 4.4 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： （1） ； 5. 工程质量 5.1 质量要求 5.1.1 特殊质量标准和要求： 按国家有关规定和招标文件规定 。 关于工程奖项的约定： 无 。 5.3 隐蔽工程检查 5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行 。 监理人不能按时进行检查时，应提前 6 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： (略) 小时。 6. 安全文明施工与环境保护 6.1安全文明施工 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 无 。 6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。 关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人负责。 6.1.5 文明施工 合同当事人对文明施工的要求： 无 。 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在同期工程进度款内支付。 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：说明各分部分项工程的施工方法和布置，包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书，主要包括工程概况，施工部署，施工方案，施工进度计划，资源供应计划，施工准备工作计划，技术组织措施计划，项目风险管理，信息管理，实施难点和对策，关键节点工期的控制等。 7.1.2 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 收到中标通知书后7天内 。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7日历天。 7.2 施工进度计划 7.2.2 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7日历天 。 7.3 开工 7.3.1 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按通用条款执行 。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行 。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行 。 7.3.2开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 (略) 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 7.4 测量放线 7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 施工前3日历天。 7.5 工期延误 7.5.1 因发包人原因导致工期延误 （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误的其他情形：(略)。 7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因本工程施工影响整体工程其他专业工期延误的，工期延误逾期罚款为(略)0元∕天；由发包人直接从承包人的工程款中抵扣，或从承包人的履约保证金中支取。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工延误工期的，经发包人和监理人书面确认后可免付违约金 。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的(略)% 。 7.6 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定： 无 。 7.7异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： （1） 7级及以上地震 ； （2） 8级及以上大风袭击工程所在地 ； （3） 一昼夜内降雨量达到40mm以上（上述情况均以顺昌县气象台的资料为准）。 7.9 提前竣工的奖励 7.9.2提前竣工的奖励： 无 。 8. 材料与设备 8.4材料与工程设备的保管与使用 8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人 。 8.6 样品 8.6.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人项目建设材料进场验收制度执行。 8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担 。 9. 试验与检验 9.1试验设备与试验人员 9.1.2 试验设备 施工现场需要配置的试验场所： 执行通用条款 。 施工现场需要配备的试验设备： 执行通用条款 。 施工现场需要具备的其他试验条件： 执行通用条款 。 9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定： 执行通用条款 。 (略). 变更 (略).1变更的范围 关于变更的范围的约定：按招标文件的合同通用条款执行，施工中发包人根据实际需要作出的变更决定，承包人必须无条件执行。承包人按照经发包人书面认可的变更设计文件进行变更施工。以无书面认可的变更设计文件进行施工所发生的费用及因此造成发包人的损失由承包人承担。 承包人提交变更报价书的期限：工程设计变更确定后(略)天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商解确定。 监理人确定变更价格的期限： 收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起(略)天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起(略)天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。 (略).4 变更估价 (略).4.1 变更估价原则 关于变更估价的约定：(略) 变更合同价款按下列方法进行： （1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； （2）合同中有适用类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款； （3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人根据招标文件“第7章 技术标准和要求”的“第3节工程预算造价”中编制依据及原则，提出适当的单价，经监理单位审核，报发包人审定后作为结算依据。上述（3）中的变更价款须结合招标文件中“投标报价计算表”计算规则和报价相应的下浮率进行计算。 （4）按合同专用条款约定不能确定项目单价的，由承包人提出适当的单价，经监理单位审核，报发包人审定后作为结算依据（只计算税金不计其他任何费用）。 (略).5承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限： 无 。 发包人审批承包人合理化建议的期限： 无 。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。 (略).7 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件(略)：(略) (略).7.1 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。 (略).7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。 第3种方式：(略) 承包人直接实施的暂估价项目的约定： 本工程不设暂估价 。 (略).8 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无 。 (略).价格调整 (略).1 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定：对钢筋大幅度上涨或下降在5%以内（含5%）的，水泥（含商品砼）大幅度上涨或下降在(略)%以内（含(略)%）的，其价差由承包人承担或受益。钢筋上涨或下降幅度超过5%（不含5%）和水泥（含商品砼）上涨或下降幅度超过(略)%（不含(略)%）以外的，超过部分的价差由发包人承担或受益。其他材料单价不予调整。发生的价差只计取差价和税金，不计其他费用 。 (略).2其他约定：①.本项目三通一平费用包干使用，中标后发包方不予调整。 ②.本项目验收中要包括全部系统联动调试，调试费用已包含在预算中，费用不再增加。 (略). 合同价格、计量与支付 (略).1 合同价格形式 合同价格形式： 单价合同 。 1、单价合同。 综合单价包含的风险范围：(略) 风险费用的计算方法： 不适用 。 风险范围以外合同价格的调整方法： 不适用 。 2、总价合同。 总价包含的风险范围：(略) 风险费用的计算方法：不适用。 风险范围以外合同价格的调整方法： 不适用 。 3、其他价格方式： 不适用 。 (略).2 预付款 (略).2.1 预付款的支付 预付款支付比例或金额： 无 。预付款支付期限： 无 。 预付款扣回的方式： 无 。 (略).2.2 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限： 无 。预付款担保的形式为： 无 。 (略).3 计量 (略).3.1 计量原则 工程量计算规则： 按已标价工程量清单 。 (略).3.2 计量周期 关于计量周期的约定： 承包人应于每月(略)日前向工程师送交当月完成工程量和进度报表。报表应按发包人批准的格式填写，一式肆份 。 (略).3.3 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定：按通用本执行 。 (略).3.4 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定： 不适用 。 (略).3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第(略).3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用 。 (略).3.6 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序：不适用。 (略).4 工程进度款支付 (略).4.1 付款周期 关于付款周期的约定：(略)1) 本工程进度款按每月完成工程量的(略)%支付（2）工程完工后支付工程款总额的(略)%，工程竣工且验收合格后，办妥竣工验收及结算审核后支付至工程款总额的(略)%，剩余3%作为工程质量保证（保修）金 ，质保金二年后无质量问题一次性付清，保修金不计利息。 (略).4.2 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定： 按发包人要求格式编制 。 (略).4.3 进度付款申请单的提交 （1）单价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。 （2）总价合同进度付款申请单提交的约定：1）截止本次付款周期末已实施工程的价款；2）应支付的进度款和扣减的返还款； 3）工程形象进度报表等其他支持性证明文件及表格。 （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 不适用 。 (略).4.4 进度款审核和支付 （1）监理人审查并报送发包人的期限：在所需资料均已完整提交的前提下，原则上审核办理的时限不超过7个工作日 。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在所需资料均已完整提交的前提下，原则上审核办理的时限不超过十四个工作日；其他的拨付，一般于三日内审核办理完毕，审核办理时限如有延期，双方及时协调确定 。 （2）发包人支付进度款的期限： 审核通过后发包人在(略)天内付款 。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不适用 。 (略).4.6 支付分解表的编制 2、总价合同支付分解表的编制与审批： 不适用 。 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 不适用 。 (略). 验收和工程试车 (略).1 分部分项工程验收 (略).1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 (略) 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： (略) 小时。 (略).2 竣工验收 (略).2.2竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行 。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无。 (略).2.5移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款执行 。 (略).3 工程试车 (略).3.1 试车程序 工程试车内容： 不适用 。 （1）单机无负荷试车费用由 / 承担；（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。 (略).3.3 投料试车 关于投料试车相关事项的约定： 不适用 。 (略).6 竣工退场 (略).6.1 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限： 按通用条款执行 。 (略). 竣工结算 (略).1 竣工结算申请 承包人提交竣工结算申请单的期限： 申请单一式肆份，验收完成后(略)天内。 竣工付款申请单应包括的内容： 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、工程量核对报告、设计变更、变更签证和现场签证、追加（减）的工程价款、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。 (略).2 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人应当自收到结算资料之日起二个月内对资料的完整性进行审查，并将审查结果书面告知承包人。 发包人完成竣工付款的期限： 工程完工后支付工程款总额的(略)%，工程竣工且验收合格后，办妥竣工验收及结算审核后支付至工程款总额的(略)%，剩余3%作为工程质量保证（保修）金 ，质保金二年后无质量问题一次性付清，保修金不计利息。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人未在二个月内将审查结果书面告知承包人的，视为结算资料已完整。结算资料不完整的，发包人应当在审查结果中列出要求承包人补交的资料清单，承包人应在收到书面告知之日起(略)天内发包人要求补交相关资料。承包人因自身原因未在规定时间内补齐资料的，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负 。 (略).4 最终结清 (略).4.1 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数： 申请单一式肆份。 承包人提交最终结算申请单的期限： 保修期结束后(略)天内 。 (略).4.2 最终结清证书和支付 （1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期满后承包人提出支付申请发包人于(略)日内审核确认。 （2）发包人完成支付的期限： 保修金待缺陷责任期满并经发包人确认后的一个月内付清，保修金不计利息。 (略). 缺陷责任期与保修 (略).2缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限： 自竣工验收合格之日起计算2年 。 (略).3 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定：扣留工程结算款的3%，保修金不计利息 。 (略).3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 2 种方式： （1）质量保证金保函，保证金额为： 无 ； （2） 3 %的工程款； （3）其他方式: 无 。 (略).3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式： （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （3）其他扣留方式: 无 。 关于质量保证金的补充约定： 无 。 (略).4保修 (略).4.1 保修责任 工程保修期为： 按《建设工程质理管理条例》及国家相关规定 。 (略).4.3 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： (略)小时。 (略). 违约 (略).1 发包人违约 (略).1.1发包人违约的情形 发包人违约的其他情形： / 。 (略).1.2 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无 。 （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。 （3）发包人违反第(略).1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。 （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。 （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。 （6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无 。 （7）其他： 无 。 (略).1.3 因发包人违约解除合同 承包人按(略).1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 (略).2 承包人违约 (略).2.1 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形： 按通用合同条款执行 。 (略).2.2承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按通用合同条款执行。 (略).2.3 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用合同条款执行。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用合同条款执行 。 承包人违约补充条款：如承包人违约按以下条款执行 （一）在正常施工过程，项目负责人如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按(略)元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的(略)%，则乙方将承担中标价1%的违约金。 （二）在正常施工过程，质量员、安全员、材料员、施工员等持证上岗人员，如不能达到承诺的到位率，在当月工程进度款中按(略)元/人天扣罚。 （三）在正常施工过程中，乙方擅自更换项目负责人或技术负责人处以每人次贰拾万元人民币罚款。乙方无正当理由更换项目建造师或技术负责人，对甲方造成的工期延误和经济损失由乙方承担。 （四）在正常施工过程中，乙方擅自更换除项目负责人或技术负责人以外的其他管理人员，处以每人次伍万元人民币罚款。 (略). 不可抗力 (略).1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力为烈度7度以上地震、(略)年一遇洪水、8级以上（含8级）的台风、按气象、地震部门公布为准，一昼夜内降雨量达到(略)mm以上（以气象台的资料为准）；因战争、政治性原因导致的停工。 (略).4 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 (略) 天内完成款项的支付。 (略). 保险 (略).1 工程保险 关于工程保险的特别约定： 承包人应按照国家强制性规定和自身需要，以承包人或承包人和发包人共同名义投保有关险种，所需费用包含在投标报价中。 (略).3 其他保险 关于其他保险的约定：由承包人负责办理、承担 。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行 。 (略).7 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人必须及时告知发包人并提供相关证明文件。 (略). 争议解决 (略).3 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不适用 。 (略).3.1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定： 不适用 。选定争议评审员的期限： 不适用 。 争议评审小组成员的报酬承担方式： 不适用 。其他事项的约定： 无 。 (略).3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定： 不适用 。 (略).4仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；2）向 建设项目所在地 人民法院起诉。 二、招标公告部分： 2.4 招标控制价（即最高投标限价，下同）：(略) 3.5 投标人“类似工程业绩”要求：(略) 现修改为：(略) 三、投标须知前附表 第(略)项4.1 /4.2条 5、投标人“类似工程业绩”要求：(略) 现修改为：(略) 四、评标办法和标准数据表 第6项 3.1.9投标人的“类似工程业绩”要求 1、 投标人“类似工程业绩”要求：(略) 现修改为：(略) 五、第5章 工程量清单及计价 第二节：(略) 本招标项目招标控制价为：(略) 六、本项目原招标文件中发布的造价相关内容作废，现重新发布经财审后的工程量清单，请各投标人登入顺昌县公共资源交易中心（http：(略) 七、本补充通知及答疑为招标文件的组成部分，原招标文件中有相同或相似内容做同样修改，并以本补充通知为准。 八、本补充通知及答疑将同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(http：(略)
招标人：(略) 招标代理机构：(略) (略)年(略)月(略)日
招标的补充通知及修改（二） 招标编号：(略) 各投标人： 现将由我司组织招标的金山新材料产业园工业供水项目-厂区工程的补充通知及修改（二）如下： 一、招标公告第2项2.3条增加（1）工程类别：(略) 二、第二章投标须知第6项1.6条增加：(略) 三、原：(略) 现修改为：(略) 四、原招标公告 4. 招标文件的获取 凡有意参加投标者，请于(略)年7月(略)日 (略)：(略) 现修改为：(略) 凡有意参加投标者，请于(略)年7月(略)日 (略)：(略) 6. 投标保证金的提交 6.1 投标保证金提交的时间：(略) 现修改为：6. 投标保证金的提交 6.1 投标保证金提交的时间：(略) 7.投标文件的递交 7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：(略) 现修改为：(略) 7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：(略) 五、本补充通知及修改为招标文件的组成部分，原招标文件和补充通知中有相同或相似内容做同样修改，并以本补充通知及修改为准。 六、本补充通知及修改将同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(www.fjggfw.gov.cn)和顺昌县公共资源交易中心（http：(略)
招标人：(略) 招标代理机构：(略) (略)年(略)月(略)日 |
|
|
竞价报名请到网址：(略)
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目，从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要，向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。