<>
<>
广西龙建工程管理有限公司<>
苍梧县人民法院办公用房建设工程总承包项目<>
更正公告二<>
<>
<>
各投标人：<>
一、招标项目名称: 苍梧县人民法院办公用房建设工程总承包项目<>
<>
二、招标项目编号：CWZC(略)-G2-(略)-GXLJ<>
三、招标人名称：苍梧县人民法院<>
地址：梧州市龙圩区龙圩镇龙城路(略)号<>
联系人：蒙刚 联系电话:(略) <>
四、招标代理机名称：广西龙建工程管理有限公司<>
地址： 梧州市龙圩区龙湖西一路(略)号 <>
联系人：谭先生 联系电话：(略)(略)－(略)<>
<>
五、首次公告日期：(略)(略)年5月(略)日；<>
<>
六、更正日期：(略)(略)年7月(略)日；<>
<>
七、现对招标公告及招标文件部分内容做出如下更正：<>
<>
（一）、原招标文件第七章投标文件格式，目录（P(略)）<>
9、资格审查需要的其他材料（近年完成的类似工程总承包项目情况表（如有）、近年完成的类似工程设计项目情况表（如有）、近年完成的类似施工项目情况表（如有）、正在实施和新承接的项目情况表（如有）、采用建筑模型（BIM）技术项目业绩（如有）、企业信誉实力一览表、企业近三年财务状况表（联合体投标的则联合体各方均须提供）等）。施工单位须提供已完成类似工程证明材料诚信库页面打印文件。【备注：(略)<>
现更正为：9、资格审查需要的其他材料（近年完成的类似工程总承包项目情况表（如有）、近年完成的类似工程设计项目情况表（如有）、近年完成的类似施工项目情况表（如有）、正在实施和新承接的项目情况表（如有）、采用建筑模型（BIM）技术项目业绩（如有）、企业信誉实力一览表、企业近三年财务状况表（联合体投标的则施工方提供）。施工单位须提供已完成类似工程证明材料诚信库页面打印文件。【备注：(略)<>
（二）、原招标文件第七章投标文件格式，投标函（非联合体格式）P(略)页。<>
1. 我方已仔细研究了你方项目招标标号为（项目招标编号）的 （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （￥ ）的投标总报价（其中，设计费报价为： 元，设备购置费报价为： 元，建筑安装工程费报价为： 元）进行本项目投标。项目建设工期 日历天（设计工期为 日历天，施工工期为 日历天），工程质量标准 。我方愿意按合同约定进行设计、实<>
施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。<>
现更改为：<>
1. 我方已仔细研究了你方项目招标标号为（项目招标编号）的 （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （￥ ）的投标总报价（其中，设计费报价为： 元，设备购置费报价为： 元，建筑安装工程费报价为： 元）进行本项目投标。项目建设工期 日历天（设计工期为 (略) 日历天，施工工期为 (略) 日历天），工程质量标准 。我方愿意按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。<>
<>
（三）、原招标文件第七章投标文件格式，投标函（联合体格式）P(略)页。<>
2. 我方已仔细研究了你方项目招标标号为（项目招标编号）的 （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （￥ ）的投标总报价（其中，设计费报价为： 元，设备购置费报价为： 元，建筑安装工程费报价为： 元）进行本项目投标。项目建设工期 日历天（设计工期为 日历天，施工工期为 日历天），工程质量标准 。我方愿意按合同约定进行设计、实<>
施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。<>
现更改为：<>
2. 我方已仔细研究了你方项目招标标号为（项目招标编号）的 （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （￥ ）的投标总报价（其中，设计费报价为： 元，设备购置费报价为： 元，建筑安装工程费报价为： 元）进行本项目投标。项目建设工期 日历天（设计工期为 (略) 日历天，施工工期为 (略) 日历天），工程质量标准 。我方愿意按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。<>
<>
（四）2.2.2 投标文件递交的截止时间 ( 投标截止时间,下同 ) 为 (略)(略)年6月9日 9时(略)分 。<>
现更正为：2.2.2 投标文件递交的截止时间 ( 投标截止时间,下同 ) 为 (略)(略)年7月(略)日 9时(略)分 。<>
(略)年5月(略)日发布的招标文件、(略)年6月5日发布的第一次推迟开标时间通知公告中出现上述内容与本次更正内容不一致的，均以本次更正后的内容为准。<>
其他内容不变，特此公告。 <>
<>
<>
<>
招标人：苍梧县人民法院<>
<>
<>
招标代理机构：(略) <>
<>
(略)(略)年7月(略)日<>
<>