| | 章节 （条款号） | 原招标文件内容 | 更正后招标文件内容 |
| 1 | 第三章 评标办法（综合评估法）评标办法前附表2.2.2（1）技术标评分标准（满分分值权重(略)%）的“其他主要人员（(略).(略)分）” | 基本要求：(略) | 基本要求：(略) |
| 2 | 第三章 评标办法（综合评估法）评标办法前附表2.2.2（1）技术标评分标准（满分分值权重(略)%）的“拟投入的主要施工机械、设备计划（(略).(略)分）” | 优（(略)分）：(略) | 优（(略)分）：(略) |
| 3 | 第三章 评标办法（综合评估法）评标办法前附表2.2.2（1）技术标评分标准（满分分值权重(略)%）的“劳动力安排计划（(略).(略)分）” | 优（(略)分）：(略) | 优（(略)分）：(略) |
| 4 | 第三章 评标办法（综合评估法）评标办法前附表2.2.2（1）技术标评分标准（满分分值权重(略)%）的“确保工程质量的技术组织措施（(略).(略)分）” | 优（(略)分）：(略) | 优（(略)分）：(略) |
| 5 | 第三章 评标办法（综合评估法）评标办法前附表2.2.2（1）技术标评分标准（满分分值权重(略)%）的“确保工期的技术组织措施（(略).(略)分）” | 优（(略)分）：(略) | 优（(略)分）：(略) |
| 6 | 第三章 评标办法（综合评估法）评标办法前附表2.2.2（1）技术标评分标准（满分分值权重(略)%）的“工程施工的重点和难点及保证措施（(略).(略)分）” | 优（(略)分）：(略) | 优（(略)分）：(略) |
| 7 | 第四章合同条款及格式 第三部分专用合同条款“1.(略)工程量清单错误的修正” | 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用条款1.(略)条执行。 允许调整合同价格的工程量偏差范围：(略) | 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：(略) 允许调整合同价格的工程量偏差范围及办法：(略) |
| 8 | 第四章合同条款及格式 第三部分专用合同条款“7.5.2 因承包人原因导致工期延误” | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：(略)5 %。 | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为签约合同价的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后4%。 |
| 9 | 第九章投标文件格式“二、投标函附录”第8点“逾期竣工违约金” | 合同价款0.(略)%/天 | 签约合同价0.(略)%/天 |
| (略) | 第九章投标文件格式“二、投标函附录”第9点“逾期竣工违约金最高限额” | 逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5% | 签约合同价扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后 4%。 |
| (略) | 第四章合同条款及格式 第三部分专用合同条款“(略).1 市场价格波动引起的调整” | 因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整： | 因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整： |
| (略) | 第四章合同条款及格式 第三部分专用合同条款“(略).1 市场价格波动引起的调整” | 第2种方式：(略) 关于基准价格的约定：(略) 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：(略) ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：(略) ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：(略) | 第2种方式：(略) 基准价格的约定：(略) （1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：(略) （2）主要材料和设备确认价： 按施工期间《南宁市建设工程造价信息》加权平均价计算，无信息价的参考招标控制价的材料设备价格。 （3）价差计算方法： ①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的：(略) ②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：(略) ③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：(略) ④风险系数为正负5% |
| (略) | 第四章合同条款及格式第三部分专用合同条款(略).1合同价格形式“1、单价合同。” | 本合同价款采用固定综合单价方式确定。 综合单价包含的风险范围：除工程变更和政策性调整以外。 | 本合同价款采用固定综合单价方式确定，工程量按实际结算。 综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。 |
| (略) | 第四章合同条款及格式第三部分专用合同条款(略).1合同价格形式“1、单价合同。” | 风险范围以外合同价格的调整方法：(略) | 风险范围以外合同价格的调整方法： ①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：(略) ②工程量偏差：(略) ③政策性调整：(略) ④材料价格风险：(略) |
| (略) | 第四章合同条款及格式 第三部分专用合同条款“(略).4仲裁或诉讼 ” | (略).4仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决： （1）提请南宁仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。 （2）向无人民法院起诉。 | (略).4仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： （1）提请南宁仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。 （2）向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| (略) | 第四章合同条款及格式第三部分专用合同条款“(略).2竣工结算审核” | / | 增加：(略) |
| (略) | 第四章合同条款及格式第三部分专用合同条款(略).2竣工结算审核“1.竣工结算审核约定” | 竣工付款证书签发之日起(略)天内。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后，相应的审查时间届满，未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，结算价以送审价为准，并自相应的审查时间届满后的第二天起视为已签发竣工付款证书；（补充条款：(略) | 竣工结算评审完成后，承包单位依据本合同约定的竣工结算审定价提供竣工付款证书，签发之日起(略)天内。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后，相应的审查时间届满，未完成审批且未提出异议的，结算价以本合同约定的竣工结算审定价为准，并自相应的审查时间届满后的第二天起视为已签发竣工付款证书；（补充条款：(略) |
| (略) | 第五章工程量清单2.1 招标控制价编制依据“（7）材料价格信息” | 材料价格主要按照南宁市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息(略)年第3（上半月）期，不足部分参考市场定价。 | 材料价格主要按照南宁市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息(略)年第4（上半月）期，不足部分参考市场定价。 |