中国铁路青藏集团有限公司西宁供电段青藏线西宁至格尔木段

牵引供电设备扩能改造变更公告

（招标编号：(略)

公告（公示）发布时间：(略)

一、公告内容：

原招标公告及招标文件中：

1.投标文件递交的截止时间为(略)年1月(略)日9：(略)

2.招标范围：(略)

3.计划工期：(略)

4.计划开工日期：(略)

5.计划竣工日期：(略)

6.最高投标限价：(略)

7.项目经理：(略)

具有/年及以上铁路营业线施工管理经验（仅适用于营业线项目招标）；

自(略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日（递交投标文件之日起前3年内）不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录；

未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。

8.技术负责人：(略)

未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。

现变更为：

1.投标文件递交的截止时间为(略)年(略)月(略)日(略)：(略)

2.招标范围：(略)

3.计划工期：(略)

4.计划开工日期：(略)

5.计划竣工日期：(略)

6.最高投标限价：(略)

7.项目经理：(略)

近3年具有电气化铁路既有线改造施工管理经验；

自(略)年1月(略)日至(略)年1月(略)日（递交投标文件之日起前3年内）不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录；

未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。

8.技术负责人：(略)

未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。

9.招标文件第五章工程量清单：(略)

(略).招标文件第六章图纸：(略)

二、监督部门

本招标项目的监督部门为：(略)

三、联系方式

(略)年(略)月(略)日